...dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal... belgesi” alınması işi yüklenici... ...nde; Yapılması öngörülen ve işe ait teknik şartnamede yer alan...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir. ...yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle...

...Yönetmeliği’ne göre statik projelerin revize edilmesi gerektiği... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak...

...tarihinde yapıldığı ve işin süresinin 420 gün olduğu, 03... ...kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... ...sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu... ...someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergâh, zemin...

...halinde kazı/dolgu, zemin etüdü, proje hazırlanması ve onayı ile... iş programı , ödenek aktarımı ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve... ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak...

iş kalemi , iş programı , şantiye ...maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede... ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... ...tutar bulunarak tüm sözleşme süresine doğrusal dağıtılmadığı...

...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim... ...işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat... ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... ...yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...sözleşmeye uygun olarak ve sözleşme süresi içerisinde hangi gün, ay... ...kullanıma elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin belirlendiği... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve... ...uyulması zorunludur: a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı