...ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini...

...tespiti ve onaylama revize vaziyet planı ve revize projeler doğrultusunda yapıldığını, ancak... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı...

Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat farkının verilmesi... ...ismi değil ifası olduğunu ve işin kapsamında proje ve sondaj işi olması nedeniyle KDV tevkifatının...

...tarihli yazı ve eklerinden özetle İşin yapım sürecinde bazı iş kalemlerinde zorunluluk arz... ...İşi”nin yürütülmesi sırasında; proje revizyonuna bağlı olarak iş artış/eksilişi... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır...

...kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşme ve proje dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı... maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği...

...aşamasındaki durumunun teknik olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan...

...imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması... İçmesuyu Projesi İşi kapsamında kullanılmadığı halde...

...okulların onarımı işi için yapılmış olup, proje değişikliği ile 10 derslik yapımının... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın...