...dış cephe mantolama imalatının belirtildiği, mimari uygulama projesinde belirtilmeyen imalat için Yüksek Fen Kurulu’nun... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

(Paslanmaz Çelik ve Ekranlı), ( ..(rakam ve yazıyla)... anahtar teslimi götürü bedel , mahal listesi , özel teknik şartname , pursantaj , uygulama projesi

maddesine uygun hareket etmediği, sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği... İdare Mahkemesi'nin 17.07.2014 tarih ve E:2013/1596, K:2014/1308 sayılı kararının; davalı idarenin...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...özetle; ihale dokümanları arasında asansörle ilgili uygulama projesi, mahal listesi ve teknik detayların bulunmadığı, ayrıca...

Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...Müzesi Teşhir Tanzim İşi”nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

...aldığı ve açıklamasında bahçe dolgusu yazdığı, mimari proje ve vaziyet planında sadece tretuvar altında dolgu gösterildiği... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “( Sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda özet olarak belirtilmektedir.

...Başkanlığı)’nın 23/09/2021 tarihli ve 148219 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…