edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...yapıldığını belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı...

...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... b) Kanuni grev. Süre uzatım onayının ... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı

...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu... ...sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. ...sayılmıştır: a) Doğal afetler.b) Kanuni grev.c) Genel salgın hastalık... Süre uzatım onayının ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... b) Kanuni grev. ...başladığı tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine... ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. b) Kanuni grev.

...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...itibariyle de tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde söz... Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının...

tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini... maddesi hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70 TL red harcının...

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine... ...tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin...