...olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması b)Taahhüdün... ve ... ve ... ...meydana gelen kamu zararı nedeniyle taraflarına sorumluluk yüklenemeyeceği iddia edilmekte ise... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

ve ... TL'ye tazmin hükmü verilmiştir. 'ya 2013 yılı için verilen ... ...sorgusunda ve ilamında kendilerinin kastı, kişisel kusuru ve ihmali olduğuna yönelik hiçbir değerlendirme... ...döneminde belediye mevzuatının kendisine yüklediği sorumlulukları, dönemler halinde yazdığı genelge...

...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün... Sorumluluk Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...

...yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ ( ...temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü...

...durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde iş sahibine kusur yükletilmesi mümkün değildir. Hukuk Dairesinin 25.09.2019 tarih ve 2019/688 E.,  

...durumun davacı yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan meydana gelmediği, sözleşmeden doğan... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, Yedek Malzemesi (6, 7 ve 10.

...itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için... ...nin 5.13’üncü maddesine göre yüklenicinin kusuru olmaksızın araçların çalıştırılmaması...

Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. Bu imkansızlık haline doktrinde “kusursuz sonraki imkânsızlık” da denilmektedir. ...yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.” hükmü bulunmaktadır...

ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve … Eğitim Org. ve Sos. ...Kendisinin somut olaya ilişkin sorumluluk sebebi olan kusurunun ortaya konulmadığı, konu bağlamında... ve Sos.

Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. Bu defa sorumluluk yüklenen …, ...teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının...