...taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen... ...sözleşme konusu işin 29.06.2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... ...bahsedilip, bu sürenin de süre uzatımına ilave edilmesi yerinde değildir. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...sebebiyle geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin ve yasaklama işlemleri başlatılmasının... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. ç) Teslim edileceği yer: Fen İşleri Müdürlüğü...

...sayılı yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...görüş ve değerlendirmesi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile akdedildiği... ...ölçü birimi ve birim fiyat tarifi olarak kabul edilmesinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme...

B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, ...bitim tarihinde tamamlanmış olduğunun tespit edilmesi halinde itibar tarihi olarak işin fiilen...

...1979284 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...uygulanması suretiyle yapıldığı ve yükleniciye teslim edildiği, bu itibar ile yeni birim fiyat... ...ile oluşturulduğu, Yeni birim fiyat tespit edilmesine konu olan iş kalemlerinin herhangi... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin, “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin...

...şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama... ...belgenin 2006-2008 yılları arasında söz konusu projelerin yapımı ve işletilmesi esnasında... sayılı yazıda geçen ... ...ayni hak tesisi yöntemiyle 15 yıllığına ihale edilmesi yönünde karar alınmıştır.

maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...kimden kaynaklandığına bakılarak işlem tesis edilmesinin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığı... ...kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi...

...sayılı yazıları ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... anahtar teslim götürü bedel , tenzilat oranı , yaklaşık maliyet , Yeni birim fiyat ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin uygulanması” başlığı altında düzenlenen... ...projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka...