...Büyükşehir Belediyesi'nin 29/12/2019 tarihli yazısı ile revize projelerin henüz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından... ...süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye kurulumu tamamlanarak...

...teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır... İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...tutanağından özetle; bahse konu jeneratörlerin uygulama projelerinde bulunduğu, ana kolon ve kolon hatları paftasında...

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim... ...hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir...

...koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihale ile yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın... ...davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı...

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... Bu hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “4734...

...ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

...bedelinin yüzde 1’i oranında ceza uygulandığı kararının yükleniciye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA/BURSA” düzenlemesi,  Aynı Şartname...

...son okuma tarihlerinin ortalama 3 aylık süreyi kapsaması ve yükleniciye verilen fiyat farkı tutarının, alımın yapıldığı... ...kalemi miktarını; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini, c) B: Sözleşme fiyatını, ç) A1: ihalenin...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova Merkez... ...işin durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak Sözleşmenin 14.2 ve İdari Şartnamenin...