...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “( ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. anahtar teslimi götürü bedel , pursantaj , teklif bedele dahil mi , uygulama projesi , yaklaşık maliyet

...Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında; peyzaj ve nizamiye projelerinde revizyona gidilmesi sonrasında yeni fiyatların belirlenmesinde... Taraflar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...nedeniyle uygun olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi, aksi hâlde... ...ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle... ...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli...

... kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği ... ortaya çıktığı hallerde ilave işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verilmesi gerektiği mevzuatta hükme bağlanmış olup ...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Projelerin yükleniciye teslimi” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “(

...olarak gösterilmesi gerektiği,  bahse konu işte uygulama projelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda tanımı... anahtar teslim , bunker imalatı , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , Yeni birim fiyat ...bunkerlerin açık kalan ağız kısımlarının, idaresince yükleniciye verilecek donatı proje ve detaylarına göre betonarme...

anahtar teslimi götürü bedel , kazı imalatı , zemin etüt raporu , zemin klası ...Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesi (4) üncü fıkrasında... ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, …. ...yazısında belirtilen benzer sorunların yaşanacağı ve yatırım projelerinde gecikmeler yaşanacağı ve kamu zararı oluşabileceğinin... ...sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.