“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…
projelerin yükleniciye teslim - Arama Sonuçları
… Devamı
gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. (2) Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.
...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...
Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, uygulama projelerinin yükleniciye yer teslimi aşamasında verildiği, binanın yer değişikliği sebebiyle yükleniciye yaptırılan projelerin, mevcut uygulama projelerinin revize edilmesinden ibaret olduğu görülmektedir.
maddesine uygun hareket etmediği, sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği... ...teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114...
...bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...
...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...
...sistemi ile alakalı yeni birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde tespit edilerek yükleniciye ödendiği, ancak mekanik uygulama projelerinde yer alan ve açık bir şekilde gösterilen vana gruplarının anahtar teslim götürü bedel kapsamında değerlendirildiği, vana gruplarının otomasyon sistemi ile çalıştırılmasını...
...gönderildiği ve bu fiyat üzerinden anlaşma sağlanması yönünde yükleniciye 01/02/2022 tarihinde yazı ile davette bulunulduğu... anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde hazırlanarak proje değişikliğinin...
Sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde “ Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur.