...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... Bu hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “4734...

...yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı... ...karşılanmasının talimatlandırıldığı, İdaresi talimatının yükleniciye tebliği sonrasında yüklenicin 17.03.2021 tarihli...

...tespitinde 2013 yılı birim fiyat ve rayiçlerin kullanılması yükleniciye eksik ödeme yapılmasına neden olmuştur. ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Dikili Çandarlı... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...Fiyatlarıyla) ve “YBF-46” Poz nolu “Arazi Toplulaştırma Projelerinde, Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...niteliğindeki şartnamenin 42/a maddesinde yer alan düzenleme, yükleniciye geçici hakedişlere itiraz yolunu kapatmayıp itirazın... ...bedelli sözleşmenin yapıldığını, 13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandığını, davalı...

...komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 30 gün içinde yükleniciye ödeme yapılacağı, “Denetim, muayene ve kabul...

...veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş... ...düzenlenmesi ve bu belgenin 2006-2008 yılları arasında söz konusu projelerin yapımı ve işletilmesi esnasında proje müdürü...

...sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; İşin yer tesliminin 16/03/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 700... ...tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.