İdarenin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde... ...aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi...

...kanunlara göre ihale edilerek 17.09.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde... ...aykırılık teşkil etmesi durumunda, sözleşmesi gereği uygulama projelerine göre işlem yapılması durumu ortaya çıktığı...

...çökeltme havuzlarının statik hesaplarının yeniden yapıldığı, projelerinin hazırlandığı ve idare tarafından onaylandığı... ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...teslimatı yapılacak malların idarenin sipariş yazısı ile yükleniciye bildirilmesinin ardından yirmi gün içinde teslim... ...yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai işlem uygulanabileceğini...

...revize iş programlarının uygun bulunmadığı ve bu hususun yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından düzeltilmeyen... ...alınmasının uygun olmayacağı, İş programının, işin, yer tesliminden itibaren, sözleşmeye uygun olarak ve sözleşme süresi...

İşin, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim... ...toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ... ...tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.

İlgi yazınız ve eklerinde özetle; idarenizce anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilerek... ...alındığı, eki eksik ve kusurlu imalat listesi ile birlikte yükleniciye elden tebliğ edildiği ve yüklenici tarafından...

...nakde karşılık alınan teminat mektuplarının işi devreden yükleniciye iade edilip edilmeyeceği, iadesi durumunda devralan... ...sözleşmenin 30 uncu maddesinin dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma olmasına göre...

...Mahkemesi tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'... ...tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı, Şartnamenin 27.