...heykeltıraş bulundurmadığından bahisle 110.900,00 TL para cezası kesildiğinden borçlu olduğu dikkate alınarak davanın... ...yazılarak alınan 03.09.2019 tarihli teknik bilirkişi heyet raporunda sözleşmenin 10.1.2.

... 2007 tarihinde başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine ... yapılan yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği, 03.08.2007 tarihinde sona eren 180 günlük ... tarihinde yaptığı itiraz üzerine ODTÜ'den alınan Deney Raporları ile ilgili sonuçların 16.08.2007 tarihinde davacı şirkete ...

...işte istihdam edilmemelerine rağmen, sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle … TL’ye tazmin...

Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. ...kusurlu olmaları halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından...

...avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından yapılan... ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası

...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve... Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13 - (

...bulunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşıldığından gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır... diploma , meslek odası kayıt , teknik personel , teknik personel cezası , teknik personel taahhütnamesi

cezalı çalışılan süre , fiyat farkı , gecikme cezası , Pn katsayısı

...konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı... gecikme , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık , yasaklılık