...içerisinde meydana gelen arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların arızalı... ...el durumlarda, Yüklenici, İdare’ye Ayıbın yapısını rapor edecek ve ayrıca, en kısa zamanda ve her durumda İdare... ...arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin...

...rağmen söz konusu arıza ve eksikliklerin giderilmediğinin rapor edildiği, bunun üzerine davalı idarece bu eksikliklerin... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli...

...davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği... ...039;nın 106/II, ilk cümle) ve ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek...

...ancak sigortadan herhangi bir bedel talep edilmediği denetçi raporundan anlaşılmaktadır. ...sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir...

...kendilerine kusur izafe edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği... ...Mahkemesinde açtıkları davanın ve bu davada alınan bilirkişi raporunun dikkate alınmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği'... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yüz elli sekiz bin yetmiş sekiz Türk lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması, 16.1.4 ve 16.4 bendi...

...sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir... ...hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından...

...diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerinden sorumlu iseler de; Muhasebe Yetkililerinin... ...süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli...

...idareye bildirdiği tarihten sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edileceği kurala bağlanmış ve... 37 sayılı Esas Komisyon Raporu'nda ise, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında... ...getiremeyeceklerini ve bayındırlık hizmetlerinde büyük gecikme ve aksamaların olacağını tespit eden Bakanlar Kurulu...

...öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu fazla ödemeye sebebiyet... ...30.06.2006 tarihi olarak sehven yazılmış olsa da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin...