...kanıtlanan 404.808,00 TL ödeme düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile gecikme cezasını eksik hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda: İdare ile ... edilecektir.” Denilmiş ve buna ilişkin çizelge eklenmiştir.“ Gecikme Cezası” başlıklı 17 nci maddesinde aynen; “17.1.

...kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, ısı geri kazanım cihazı olmadan sistemin çalışmayacağı... ...bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

... yapılan yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin işin gecikmesinde ... alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu ...

...alınması için makul süre konusunda rapor alınarak saptanacak bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük süre toplamının, 23.05.2006 tarihine eklenerek teslimi gereken tarihin saptanması ve bu tarihten davalının gecikme cezasını uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp...

... sözleşme bedeli olan 694.945.87.TL üzerinden %0,3 (binde üç) gecikme cezası uygulanması gerektiği dikkate alınarak tarafların iddia ... verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmesi usul ve ...

...gerektiğinden, davalı iş sahibinin (10) günlük feshedilemeyen süreye dair gecikme cezası hesaplanarak, kalan süre yönünden idarenin gecikme cezası isteminin reddiyle yüklenici alacağının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

...bedeli mahsup edilerek birleşen davada itirazın iptâlini istemekte haklı olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında doğrudan temin farkı, ikinci ihale masrafları ve güncelleme masrafları ile işlemiş faiz alacağı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken...

Bu durumda; hükme esas alınan raporda gecikmenin tarafların ortak kusurundan kaynaklandığı belirtilmesine rağmen mahkemece gecikme cezası talebinin tümden reddi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamıştır.