B) İş tesliminde yaşanan gecikme için... ...uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur. Her ne kadar Denetçi tarafından, Yapım... ...olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması... ...uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları...

...birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler... ...olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. ...eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 34. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru...

...rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki...

...göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... …” hükmüne yer verildiği, Görülmektedir. ...edilerek, eksiksiz ve kusursuz halde idareye teslim etme zorunluluğunun...

Takdir yetkisinin amacı, idareye farklı çözümler arasından... ...Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporunun denetim grup başkanlıklarınca... eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna... ...gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların... b) Denetim raporları hakkında görüş bildirir.

...aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler...   Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu... Genel İlkeler 36.  ...ından hazırlanan zemin etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünü...

İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde... ...sözleşmeye uygun olarak ve sözleşme süresi içerisinde hangi gün, ay... ...revize iş programını hazırlayıp idareye sunması ve idarenin onayını... ...programlarının aylık ve yıllık ödeneklerinin idaresince uygun bulunmadığı...

...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra... Genel Müdürlüğünün İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 13. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf... ...olduğunu, sözleşme kapsamında idareye sunulmuş kesin teminat...

...göre 18/01/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...anlaşmazlık konusuna ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu 29/11/2021... ...aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme tarafları arasında... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte... ...sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç...

...göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. ...sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... c) Genel salgın hastalık. ...alan Covid-19 salgınının bu kadar uzun süreceğinin tahmin...