...altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının yağışlı... ...göre 01/04/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin... ...çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz... ...ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

tesisi için idareye ait kompaktör, buldozer... Sözleşme süresi içerisinde yeni düzenli... ...iş programına yetişilinceye kadar bir hesapta bloke eder ve... ...yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin... Şti.’ne ihale edilen “..

...programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek dilimlerinin belirlendiği... ...rağmen onaylandığı, Yüklenicinin idareye hitaben verdiği 04/08/2021... ...işi ile ilgili olarak düzenlenen revize iş programına yüklenicinin... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle...

...mücbir sebepler dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadığından... ...davacıya 22/08/2011 tarihinde elden teslim edilen sözleşmeye davet... ...aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2'nci ve 3'üncü... ...kararını vermeye yetkili olan davalı idareye 19/03/2014 tarihli yazı... ...organınca, kırk beş günlük yasaklama süresinin hak düşürücü nitelikte...

Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların... Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 5. ...makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek süre puantajda belirtilecek... ...araç ve iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin... ...24 esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici...

...göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ödenek tespit olunmuştur.   Ödenek %   ...işe ait sözleşmeye göre işin süresinin, sözleşmenin 9 uncu...   Ödenek %   ...veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak... ...yılında; 21/12/2020 tarihine kadar 1 adet hakediş ile   ...

...takdirde, yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili... ...alt yüklenici ve teknik personel onayları ile saha girişi... ...tesliminden itibaren proje onayına kadar çalışma yapılamayan 34... ...2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim... ...kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan...

...göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici... % 5 ödenek tespit olunmuştur. ...sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması...

c) Genel salgın hastalık. ...kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı