...ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile... ...belirlenen yeni fiyatlara yüklenicinin herhangi bir itirazının bulunmadığı, Belirtilmektedir... ...fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme tarafları...

...tek taraflı olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı sonucunda oluşan anlaşmazlık... ...ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile...

...oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin... Buna yüklenicinin herhangi bir itirazı olmayacaktır.” yer almakta olup, bu... ...analize dayalı olarak tespit edilmesi ve birim fiyata esas alınacak analiz konusunda ise aynı...

...takipsizlik kararı verildiği, karara yönelik itirazın da Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 12... ...makine ile patlatmasız yapılması halinde ise bu fiyata %80 zam uygulanması gerekirken özel fiyat... ...tespitine, kesin hesap hak edişi sonucuna göre yüklenicinin 43.133.756,00 TL alacaklı olduğuna...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; 25/03/2022 tarihli...

...137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı... ...yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde...

...başlıklı 4 üncü maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İş programı... ödenek dilimleri , revize iş programı