...idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı... ...göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre uygun olarak geri...

...8,5586 oranındaki iş artışı gereği proje revizesinde geçen 13 gün, iş artışına ait... ...toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği...

...vergiyi ödememesi, idarenin eğlence vergisine tabi işletmelerle ilgili gerekli takibi yapmayarak... ...bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir.

...kollektörleri taşıyıcı konstrüksiyonları ile misafirhane binası kazan dairesinde bulunan kömürlü kazanlara... ...günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...bağlantı yolu ile kesişmesi nedeniyle projenin revize edilmesi gerektiğinin bildirildiği, bununla...

Genel Müdürlüğü (.. Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ... ...yapılmasına karar verilmesi nedeniyle projelerde revizeye karar verildiği, yüklenicinin 11.07...

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

Poz numaralı … iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifi, …

fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı