...için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına... ...dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri... ...değiştirilmesi ve fiyat farkının yeni ödenek dilimleri esas alınarak hesaplanması... fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ...yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı... ...Esaslar ”da iş programı ve ödenek dilimleri hususu müstakil bir maddede... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek son... ...artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler...

...7 ay gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının... ...Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak...

...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...bitim tarihine eklenmesi suretiyle işin revize bitim tarihinin tespit edilmesi...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000... ...tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya...

...işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize edildiği ve yapılan hakedişlerde... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...