...ruhsatı alınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğunun hatırlatılmasında... ...kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya...

...maddesinde; “Kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı... ...gerçekleştirme görevlisi söz konusu işlemde sorumluluğunun olmadığını iddia etmişse de...

...fıkrasında kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt kusur veya ihmalleri sonucunda kamu kaynaklarında... ..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir.

Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...olarak kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b)Taahhüdün... ...idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün... ın sorumluluğu bulunmaktadır.

...geliri olmamakla birlikte, damga vergisini arama sorumluluğunun ödeme emri belgesini düzenleyenlerde... ...alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz...

...mahal listelerine dayalı olarak eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tamamlanarak idaresine teslim...

...kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi... ...kabulü yapılan işlerde ortaya çıkan eksik ve kusurların tamamlatılması için verilen süre...

...karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. ...etmediği gibi tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında...