...Temel Kazısı imalâtı” kapsamında kaldığını ve davacının... Bu değerlendirme yapılırken, bu kapsamda sunulan...

...Tutanağında ilave işler ile yapımından vazgeçilecek işlerin... ...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

...göre düzenlenen iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin... ...ödenek programlanan işin ihalesinin yılın ilk dokuz...

...Kalem Temizlik Malzemesi Alımı ihalenin davacı şirket... Davacının temyiz isteminin reddine, 2.

...yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar... ...belgesinin, teklif sunulan kısmın yaklaşık maliyetinin...

...gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.  ...dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği...

1350 sayılı İlamın 10. ...alındığında ilamdaki yöntemin YİGŞ’de öngörülen... ...imalatlar için yeni birim fiyat yapılırken yüklenicinin...

...031/K-Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş inşaatı” imalatları... ...Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri.

...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave... ...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

...kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkin olup, ilk... ...davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer... ...kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış...