...becerisi olmayan, vasıfsız bir çalışan olan düz işçinin saatlik çalışma ücretinin de erbap işçiden daha düşük...

...İşyeri tesliminden sonra, yüklenicinin muhtelif onay ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin...

...gidildiği, bu değişikliğe bağlı olarak, zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı...

Araç başına günlük … TL (24 saatlik bir günün herhangi bir zaman aralığında araç kullanılmışsa...

...yıllık hizmet akdini tamamlayan çalışanların hak ettikleri izinlerin Yüklenici tarafından hizmet taahhüdünü aksatmayacak...

...çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

...formundan bu süreçte yasal doğum iznini ve yıllık (ücretli) izinlerini kullandığı (diğer bir ifadeyle hiçbir şekilde...

...için günlük  827,55 TL, fazla çalışma ücreti olarak saatlik 110,35 TL işçilik maliyetinin oluştuğu tespit edilmiştir...

...tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş...

...mücbir sebep hallerinin sayıldığı, davalı idarenin gerekli izinleri almadığını, bu hususun müvekkili şirketten kaynaklanmayan...