...malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet... İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...bulunduğu aya ait endeksi; “Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi...

...alınamadığından çalışmaların durması nedeniyle şantiyede bulunan boru ve malzemelerin imalata... Ortak Girişimi (adi ortaklığı) arasında düzenlenmiştir.

Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3. Örneğin; hiçbir idarenin resmi fiyatlarında...

ceza , iş deneyim süresi , teknik personel Şantiye mühendisi  İnş.müh.

...zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma...

...süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler belli olmadan... İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinde; “(

...bitirilmediği, netice olarak davacının iş programının gerisinde kaldığı, edimini ifada... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

maddesinin (a) bendi ile (b) bendi arasındaki farklılığa dikkat çekilmiştir. ...tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye uygun olarak işin...