-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi... İşe ilişkin ... ...2007 tarihinde yapılan tetkik ve incelemede ise şantiyede faaliyet gösteren personel, araç...

...Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır. ...idarenin kontrol teşkilatı için, merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı-diğer hususlarda... ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

Örneğin, kira geliri kaybı, geciken ifa sebebiyle... Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya... ...takındıklarını, bu süre içinde çalışma alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı...

...onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi … İdari... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...tarafından sözleşme kapsamında yüklenilen işin, programın gerisinde kaldığı belirtilerek 11... ...düzenlenen çeşitli tutanaklarla yüklenicinin şantiye alanını terk ettiği yönünde yapılan...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin; “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “(

...planlandığı ve bu süreçte yıkım, söküm işleri iş programına göre yapılması gerektiğinden süre... ...iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı...

...hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi... ...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında...

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. İşe ait sözleşmenin; “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.

.'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... ...enerji üretim tesisi kurulumu işinin şantiye şefi görev unvanı ile düzenlenmiş... iş ortaklığı, ..