...2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan ve yükleniciden tahsil edilmediği gerekçesiyle... ...yargılama yapılmış ve aynı gerekçelerle tazmin kararları verilmiştir. ...14.9.2022 tarih ve 52288 tutanak nolu kararı) Sayıştay yargılamaları ve 5018 sayılı Kanunda...

...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü. ...olarak alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları ile işin bitim tarihinin 05/09/2019...

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından... ...HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı... ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde...

...karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat... ...Ankara 7 nci İdare Mahkemesi ve Kamu İhale Kurulu kararlarının olaya münhasır olduğu, bahse... (Sayıştay Temyiz Kurulunun  29.03.2017 tarih...

...tanımı” başlıklı 5 inci maddesinin 5.1.1.1 alt maddesinde ise sözleşme kapsamında alımı... İhale Kayıt Numarası ile ihale edilen, yüklenicisi ……… (Sayıştay 3.

...Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.09.2011 tarih ve... ...Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler...

...geçici teminatları gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış olup, geçici teminatın gelir... İdare Mahkemesi ve Kamu İhale Kurulu kararları olaya münhasır olup bahse konu olay... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 12.4.2017 tarih ve 42990 tutanak sayılı kararı)  

...davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış... Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun... ...mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı...

...kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı... ...DEĞERLENDİRME : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı... ...durumun tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi itibarıyla...

...yasaklama kararı verileceği açıkça düzenleme altına alındığı; Davacı şirket ile sözleşmenin... ...HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı... 2023/475) Yüklenicinin verilen ek süre içerisinde de...