...bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamayacağı... ...hükmolunmuş; Bu hükme yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak... ...kişileri kamu zararı hesabından muaf tuttuğunu, Sayıştay Temyiz kurulunca verilen kararda ise özetle sorumlulardan...

(Üst Yönetici) tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulumuzca 22.01.2020 tarih ve ... tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî ...

maddede de yüklenicinin gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: A) Temyize konu ilam maddesinin bu bendinde tazmin hükmü, işin... Sonuç itibariyle, 2016 yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün) olduğu ve hiçbir şekilde fiyat... Bu konuda, Yüksek Fen Kurulu ve Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından alınan kararlarda da; yeni...

...dosyasının hukuka uygun olmadığı iddiası Sorumlu … tarafından Sayıştay’a temyiz başvurusunda: “Huzurevi Yaşlı Bakım ve... Davalı İdare, mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurmuştur. İdare tarafından, idare mahkemesinin bu kararı süresi içinde uygulanmamıştır.

Bu durum, teklif veren firmaların uzun teslim süresini bilerek ve göz önüne alarak teklif fiyat verdiklerini... Sorumlu (Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz talep eden … Dairesi Başkan Yardımcısı …), ...aynı olmak üzere) temyiz dilekçesinde özetle; temyize konu Sayıştay İlamında; işin devamı sırasında yeni birim fiyat...

… 8 aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde sadece bir... ...kararına uyularak sorumluluğun genişletilmesi suretiyle işbu temyize konu Ek İlam hükmü verilmiştir.} 213 sayılı Ek İlamın... ...Görevlisi … tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı...

Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur. 5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin Bedeli ve Ödenmesi” başlıklı 6. Gerek Asıl İlamda gerekse de temyize konu işbu (Ek) İlamda “yazılı mutabakat” ifadesinden kastedilen de budur.

(Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 1. (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 2. (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 3. ...yükleniciye 2015 yılının Ocak-Aralık dönemini kapsayan sözleşme süresince 08.08.2014 tarihinde yapılan ihalede 2015 yılı... Sayıştay 2.