...imalatlar tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek, düzenlenen... ...olan akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun...

...Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol... ...zararı olarak değerlendirilen gecikme cezası tutarı … TL, 2017 yılı için... ...incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden... ...kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek... ...yedinci fıkrası uyarınca BOZULMASINA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.9.2022...

...işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak... ...belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb. ...teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55.000,00 TL cezai...

...Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...başladığı tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine... ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...

...yapım işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet... ...ilişkin belgelerin, Söz konusu yapım işinde, aşırı düşük sınır değer... gün gecikmeli olarak başladığı anlaşılmıştır. gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon... ...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin... ...tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan kusur ve...

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.09.2011... ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar...

...Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol... ...zararı olarak değerlendirilen gecikme cezası tutarı … TL, 2017 yılı için... ...incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden... ...kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek... ...tarih ve 52288 tutanak nolu kararı) Sayıştay yargılamaları ve 5018 sayılı...