...gerisinde kaldığı belirtilerek 11/10/2018 ve 15/02/2019 tarihlerinde ihtarname... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ...imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422...

...sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının eksik... ...aykırı şekilde 21.12.2018 tarihinde verilen süre uzatım kararından sadece... (30.01.2019 tarihine kadar) -

Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından... Yukarıda yer verilen bilgi ve belgelere göre, temyiz... ...dilekçe verildiğinden 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin tazmin hükmü...

Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından... Yukarıda yer verilen bilgi ve belgelere göre, temyiz... ...dilekçe verildiğinden 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin tazmin hükmü...

., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma... ...arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... ...Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak sayılı...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 13/08/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019 yılı için % 74,96 ve 2020 yılı... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan...

...yapılan işin kabul tarihinin “14.06.2019”, belge tutarının “4.684.032... ...işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin... ...Ambalajlanmış Kumanya verilmesi Hizmet Alımı, 2018/267380”, esas işin tanımının...

...Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 12/09/2019 tarihinde açık ihale usulü ile... ...nin 10/07/2018 tarih ve E:2018/1465, K:2018/2345 Sayılı kararının, 4734 Sayılı... ...verilen kararda; dava dilekçesinde yer verilen “ihale üzerinde bırakılan...

...belirtilen …’ye ait raporlar ise 2018 ve 2019 yılı tarihlidir. TL), hasır çelikli olarak verilen teklif birim fiyatından (… 2018 ve 2019 yıllarına ait iki adet...