...konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen... ...farkının hesaplanabilmesi için ihale dokümanında sabit...

...içeriğinde kullanılan malzeme rayiçi, 04.379/B06 poz numaralı... ...müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi... ...yansıtıldığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından...

Borçlar Kanunu’nun 158. Borçlar Kanununun 158. YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi: Davacı... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin... ...içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

...gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde... İnşaatı için düzenlenen … numaralı... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Kesin teminat... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine...

...yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır bulunmasının... ...gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Kesin teminat... ...hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020... ...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara... ...Yüklenicinin covid-19 salgını için süre uzatımı verilmesi... ...dolayısı ile herhangi bir “süre uzatımından” söz edilemeyeceği...

...Numaralı Bursa Emek - Şehir Hastanesi Hafif Raylı... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...pazarlık usulü ile yapabilmesi için, 4734 sayılı Kanun... maddesinde, Bu Kanunun uygulanmasında...

...şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller... ...istem: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı... ...aydınlığa kavuşturulması için iş deneyim belgeleri... ...Mahkemesi'nce, davanın süre aşımı nedeniyle reddi... 2886 sayılı Kanun'un 45.

...sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin... ...alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi... tarihinde süresi bitecek olan ... ...teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık...