I - KONU Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (Fen... ...sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin... ...ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi... ...iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın fen... ...itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... ...maddesinde; “46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... ...verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11.

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat... ...malzeme fiyatları arttığı için 08/08/2019 tarihinde... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen...

...tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre 16... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... ...yapı ruhsatı alınamadığı için aynı tarihte işin durdurulduğu...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl... ...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre... ...Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen...

...bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...tesviyesini mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi... 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020... ...zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında... ...hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak...