...doğrultusunda; onayının bulunmadığı 11 nolu hakediş imalat bedelinin belge tutarına... ...işin sözleşme bedeline oranının % 11,29 olduğu, bu hakedişin 19.02.2014 tarihinde... ...görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır...

...tarihinde yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz İnş. ...süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11/2010 olduğu, 30/10/2010 itibariyle... ...olmayan devrenin bitiminden itibaren 28 gün süre uzatımı talep ettiği...

...sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  hakediş , KDV , süre uzatımı

...tüm ay boyunca istihdam edilmesi ve SGK primlerinin aylık 30 gün üzerinden... ...edilmesi durumunda her husus için o ayki hakedişin %0,03’ü (onbinde 3’ü... ...personelin yol ve yemek masraflarının 26 gün esas alınarak ödeneceği, yüklenicinin...

...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... Davacı yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayıt numaralı sözleşme...

...tarihli ve E-308 sayılı yazısı ile 28/02/2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı... ...noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği hususunda... ...süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...düzenlenecek Yönetim Kurulu toplantısının gündemine de bu husus “Genel Müdürlüğümüz... ...Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; “Devletin, kamu... ...belgelerinin doğru düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin...

...olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi... ...görevli olan kontrol teşkilatının 29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden... ...alınarak idari para cezası uygulanmış ve hakediş tutarından kesilmiştir.

...İdaresi’nin 06/12/2021 tarihli ve 13229 sayılı yazısı ile 04/01/2022 tarihli... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...süre talebinde bulunduğu, İdarenin 28/07/2021 tarihli ve E.7673 sayılı...