hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...de yapılarak her ayın ilk beş iş gününde düzenlenir. 31.08.2013 tarih 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı... ...yapılması ve arazinin tesviyesini mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim...

...gerekeceği, kesin teminatın iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi... ...anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli üzerinden... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... ...aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken... ...yasaklanmalarına ilişkin 28/03/2012 tarih ve 28247 sayılı Resmî Gazete'de...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında... ...bağlama ve ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...Genel Kurulu’nun E.2001/13-289, K.2001/299 sayılı 28.3.2001 tarihli kararı... ...sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük dönem için gecikme tazminatının... ...davalı şirkete lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için...

...ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesileceği ve tabi olunan... ...sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenleneceği anlaşılmaktadır... (Kamu İhale Kurulunun 29.05.2024 tarih ve 2024/UH.I-722 nolu...

5.1.2002 gün ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 1. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle... ...yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 29 ncı maddesi hükmüne göre işlem... ...onaylanması ve 15.06.2012 tarihinde SGK’dan ilişiksizlik belgesi alınmasından... ...iade edilmiş olup Bölgemiz nezdinde 283.000,00 TL’lik kesin teminat mektubunuz...