...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine... Bölge Adliye Mahkemesi 17. ...istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle... Sözleşmenin 35. maddesi 6.

...davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule... ...kaynaklanması, başka bir anlatımla, borcun gereği gibi ifa edilememesi... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C.

...başlanılmak üzere iken, taşınmazın SGK'ya ait olduğu belirtilerek... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. Burada akdi bir borcun ihlali ve teknik anlamda...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 2021/642306... ” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. ...sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde... e), (

maddesinin “Borcun miktarı muayyen ve tamamı... Mahkeme Kararı: Ankara 14. sayılı kararı ile; “… ...tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde olduğu...

...uyarınca işçi maaşlarını SGK primlerini ödediğini, asgari... Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; söz konusu... şeklinde hüküm kurulmuştur. DELİLLER:Kocaeli 2.

maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ve 4. Geçici imkânsızlık borcu sona erdirmez. ...sonraki imkânsızlıkla bir ilgisi yoktur.

Yargıtay'ın böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. ve 3. ...istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...takdirde davanın dinlenme imkânı yoktur (YHGK'nın 17.01.1990... Noterliğinin 26.05.2016 tarihli ve ... ...davacı şirketin 25.02.2016 tarihli dilekçesi ile işin tasfiye edilmesinin... ile davacı ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … Turizm Eğitim Kargo Bil. ...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten... Gıda Tem. Gıda Tem. ve Tic.