...yaşandığı, bahse konu hakediş dolayısı ile imalatlar 2020 yılı içinde yapıldığından, bu hakediş ödeneğinin bir sonraki... ...idaresinin bağlı olduğu Genel Müdürlüğe ait 2019/1 sayılı genelge ve idarece temin edilen bütçe ödenekleri dikkate alınarak...

...olduğu, işin yapıldığı döneme ilişkin çalışan personelin SGK ödemelerinin yapıldığı, işin davacı şirket tarafından... ...vermesi gerektiği, idarece onaylanmayan alt yüklenicilerin hiçbir suretle işyerinde çalışamayacağının düzenlendiği...

hafta içinde teslim edebileceğiz. ...ve … sayılı yazıyla, fesih talebinin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Hazine Bakanlığı’nca değerlendirileceği...

...teknik personel taahhütleri için notere ödenen 1.035,42 TL, SGK prim ödemeleri toplamı 5.975,24 TL, Kamu İhale Kurumu... Görülüyor ki davacının zararının karşılanabilmesi için davalının fesihte kusurlu bulunduğunun kabulü gerekir.

...müvekkili şirketin sözleşme uyarınca işçi maaşlarını SGK primlerini ödediğini, asgari ücrette meydana gelen artış... ...08/2019 tarihinde imzalanan hizmet alımına ait sözleşmenin içeriğinde, fiyat farkı, ödenmesi ve hesaplanması şartlarının...

...Malzemesi Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle davacı şirketin... ...tarafından ihale tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ilişiği olmadığına dair belge sunulamaması üzerine...

Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. ...İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla...

02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde; “… ...işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ...Sözleşmelerine Etkisi” başlıklı 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, “COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin...

...Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden 03.06.2024 tarihinde iptal edilerek bu durumun... ...bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez.