Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri … 4-Tesisin elektrik projesi tarafınızdan hazırlanıp kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır.

Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması

Yukarıdaki mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere; kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmemesi halinde kesin teminatların paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilmesi gerekmektedir.

maddeleri uyarınca iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin … Elektrik Dağıtım A.Ş. Bu gibi hallerde kabule kadar iş deneyimi kullanılan ortağın şirkette kalması gerekmektedir.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi

hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

TL kamu zararı için tekrar tazmin hükmü verilmiştir. TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

... yasal düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte doğabilecek riskler bakımından da ... tarafından teminat mektubunun sadece teminat mektubuna konu işten kaynaklanan SGK ve vergi borçları için tazminin talep edildiği dikkate alındığında ...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedildiği...