...TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

...taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz el koymak yetkisine de sahiptir. ...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5’i tazminat olarak ödenmesi suretiyle...

(Sorumlu tarafından öne sürülen herhangi bir itiraz bulunmasa da) Konunun esas yönünden incelenmesinde; … ...edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının...

...sebebiyet verilmediği anlaşıldığından, sorumlunun temyiz itirazları kabul edilerek, 590 sayılı Ek İlam ile verilen … TL... ...dâhil tüm demir-çelik aksam söküm imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olduğu, buna rağmen uygulamada çatılarda demir...

...kaybına neden olunması iddiası ile ilgili olarak; Muhammen bedelin düşük hesaplanması, buna bağlı olarak ihale ilanının... ...dilekçelerinde ise; konunun esası ve sorumluluk yönüyle ilgili itirazlar öne sürülerek, Dairenin ...

...bedellerinden doğan alacak, nakde çevrilen teminat mektubu bedelinden doğan alacak ile idare tarafından zamanında ödenmeyen... ...sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili ile... 2-Davacının temyiz itirazlarına gelince; Taraflar arasında imzalanan 10 Mayıs 2012 tarihli sözleşmenin 30/2.

...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.

...eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı, bakiye iş bedelinin ve haksız olarak kesilen cezanın tahsili ile teminat... ...davalının bilirkişi raporuna yaptığı teknik içerikli itirazlar da incelenip değerlendirilmek sureti ile gerekçeli...

...sorumluluk hükmüne karşı öne sürülen gerekçelerle temyiz itirazında bulunulmuştur. ...hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret...