...ile … arasında sözleşmeye bağlanan … ihale kayıt numaralı “ … ...için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde... ...veya ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır.

...olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği... ...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...02/2022 tarihinde, idare tarafından sözleşmede belirlenen havanın fen...

TL sözleşme bedelli ... ...proje olmadan iki peron imalatına başlanamayacağı için süre uzatımı olarak... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ... ...olmayan sorunlar oluşturacağı, idarenin zaman ve maliyet kaybına neden olacağından...

...teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...noktasından çalışılamayan süre arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği... ...arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş ve...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...2022 tarihinde yerel elektrik dağıtım şirketinin vermiş olduğu enerji müsaadesine... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...hususunu belgeleyen bir işlem ve aynı zamanda belirlenen rayicin yeni birim... .’ye anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “… ...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının...

Dava; davacı şirketin Gaziosmanpaşa Üniversitesi... Anayasa'nın 125.

...yasaklama kararı verilmesine yasal olanak bulunmadığından davacı şirketin... ...kararının; ihale üzerinde kalan davacı şirketin teklif mektubunda 4734 sayılı... ...bulunduğundan yasal süre içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle...

...katılan ve ihale üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi... ...tazmin yüküyle sorumlu tutmaya hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20.