Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin davalı idare ile sözleşme imzaladığını...

...elemanları hakkında verilen soruşturma izninin Danıştay 1.

...aldıktan sonra, Mühendis Alt Madde 3.5 (Mühendisin Kararları) Uyarınca hareket ederek, (i) bu fiziksel...

...Otomotiv Gıda Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi ile Ac Turizm Taşı.

...gün süre uzatımı verildiği, süre uzatım kararlarının yükleniciye tebliğ edilerek revize...

...hazırlatılan ve 08/10/2021 tarihinde anılan şirket tarafından onaylanan elektrik bağlantı...

İstinaf Sebepleri Davalı şirketin söz konusu binayı dava dışı Toplu...

...İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihinin davalı idare...

...5 sayılı ve 09.05.1960 tarih, 21/9 sayılı Kararlarında, usule ait kazanılmış hak müessesesinin...