Bakılan davada, davacı şirketin sözleşme gereği 120 günlük süre içerisinde yerine getirmesi gereken taahhüdünü mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshedilmesi üzerine, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespit edilmesi talebiyle Ankara 21.

47 hükümleri çerçevesinde fesih prosedürü işletilmiş, sözleşmenin feshi ile davacının 240.000,00 TL lik teminatı irad kaydedilmiş ve yüklenici şirketin kamu ihalelerinden yasaklanmasına karar verilmiştir.

...01/04/2013 tarih ve E:2013/143, K:2014/447 sayılı kararında; davalı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu, daha önce kullandığı sarı boyayı iade etmeden yenisini talep edemeyeceği ve bu sebeple davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdiği...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat İşe ilişkin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( TL sözleşme bedelli ………

Taraflar arasındaki sözleşme de nakdi bedelli olup tek yanlı irade beyanı ile feshedilebilir. asliye hukuk mahkemesinde dava , feshin sonuçları , sözleşme feshinin gerekçesi , sözleşmenin feshinin iptali

Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Sözleşmenin 26. Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici....

Dava konusu istem: Davacı şirketin, 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ...yapılan yazılı ihtara rağmen giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshi ve yasaklılık kararı verilmesinde hukuka aykırılık... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık

Bu itibarla, davacı şirketçe taahhüdün süresinde sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususları yeterince araştırılmadan eksik incelemeye dayalı olarak verilen davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

375 sayılı KHK , 696 sayılı KHK , belediye şirketi , hizmet sözleşmesi , kıdem tazminatı Belediyesi şirketi … Tur. Belediyesinin %100 sermayedarı olduğu şirketi … Tur. Belediyesi şirketi … Tur.