...getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... ...sürenin tamamlanması gerektiği, Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere...

...yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması... ...teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması...

SONUÇ: Yukarıda 1. ...onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik...

...sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve...

...grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli... ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

giderler yükleniciye aittir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...e konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden... ...dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen...

...fıkrasında: “İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha... (2) Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak...