...gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... ...sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış...

...durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını... ...geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda... ...belirlenir.’ İbaresine istinaden verilen sürenin 05 Ocak 2018-15...

...gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... ...sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış...

...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki... ...uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... ...için tarafların kâr ve zarar talebinden vazgeçerek belli bir... ...ve dikkate alınmayan ihtarname sonucunda sözleşmenin feshedildiği... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Ankara Atatürk...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek... ...300 gün ilave süre verilmesi talebinde bulunduğu; davacı şirket... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair... İdare Mahkemesi'nce verilen ... ...cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. ...çalışmaya uygun olmayan dönem sonu 15/03/2019 tarihine eklenmesi...

...gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin... ...başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...husus bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...ve ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas...

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir... SONUÇ: Yukarıda 1. ...üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen... ...olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya...

İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın... ...süre tanındığı, bu sırada 10 günlük süre dolmadan 4 no.lu... ...uzatılmayacağının bildirilmesi ve uzatım kararı alınması hâlinde... ...bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, ihaleyi yapan idarece alınan...