...reddine dair bozmaya uyularak verilen 19.12.1991 tarih ve 341... ...yanlışlık dosya kapsamına göre sonuca etkili görülmemiştir... Süre uzatımının hatalı verildiği... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...idaresinde tereddüt oluşarak görüş talebinde bulunduğu anlaşılmıştır... ...uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde... ...tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının...

...İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler... ...olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, .... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten...

...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı... ...2020 tarihinde yıkılmasından sonra 13/08/2020 tarihinde işe...

...tarafından davalı idareye iletilen talebin, bir an önce başlanması... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ...değerlendirme yapılmadığı, 1100 günde tamamlanması öngörülen... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; dava konusu ihalenin...

...talepte bulunmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata... ...Ancak, mevcut durumda idarece verilen üçüncü ihale komisyonu... ...gönderilmesi gerektiği, devamında ihale sürecine devam edilmesi gerektiği... ...itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü olarak belirlendiği, geçici...

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...rağmen yüklenicinin kesin kabul talebinde bulunmaması üzerine... ...itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10... ...kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. ...11 inci maddesi gereği süre uzatımı nedeniyle işin sözleşme... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte...