...sözleşmesinin feshedilmesine bağlı olarak verilen yasaklama kararına ilişkin... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında... ...ihaleyi gerçekleştiren idarelerin talebi üzerine yetkili makamlarca... ...tespit edilmesi hâlinde süre verilmeksizin sözleşmenin...

...sürenin iş bitim tarihine eklenerek son iş bitim tarihinin belirlenmesi... ...itibaren başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği... ...yapılamayacağı” hususunda görüş talebinin genel mahiyette olması... ...düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile... 45 gün , Bakanlık , yasaklama işlemi , yasaklılık ...İdaresinin yasaklama kararı alınması talebini içeren 19/03/2014 tarihli... Verilen bu karar Resmî Gazete'... ...hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

...Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 27.12.2012 tarih ve E:2012... ...tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı... ...getirmediğinden bahisle 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan... ...olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı ...Nisan tarihleri arasındaki 119 gündür.

...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine... ...nin 41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00... SONUÇ: Yukarıda 1. ...eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul...

...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...

...Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat... ...ve sonradan yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri için... ...bulunacak bir oran ile çarpılarak güncellenmesine ilişkin ilgili... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim... Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında...

365 takvim günü , fiyat farkı , hizmet alımı a)  Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan... ...nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...verilmesinin 365 takvim günü sonrasında teslim edilen hizmet...

...rağmen taraflarından tekliflerinin süresini uzatıp uzatmayacaklarına... ...sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en... ...iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar... ...yer alan söz konusu düzenleme sonucunda maliyet hesaplanmasının... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...alınacak ve güncel SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme...