... eksiklikler tamamlama raporu ektedir.” denilmesi sonrasında Geçici Kabul Tutanağının idaresince ... başka bir dilekçelerinin olmadığı, geçici kabul itibar tarihi olarak bu dilekçe ... Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı ... idareye sunulduğu, Yüklenicinin 15 Son nolu hakedişe “İdareye verilen 01/11/2021 tarihli ...

...tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden kesilmesine karar vermiştir... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri... Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve yüklenici firma yetkilisi...

...oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir. ...onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır. Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen...

Türk Medeni Kanunu'nun 2. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında... SONUÇ : Yukarıda 1. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

Bu nedenle, .. ...Sarayı Kum Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... ...için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….

ve son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya ... çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15 ... bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ...

...ay olduğu,  kesin kabulün geçici kabul itibar tarihinden itibaren 48 aydan... ...bitim tarihinin 24/03/2022 olarak yeniden belirlendiği, 25/03/2022 tarihli... ...bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat... ...Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi... ...kabul işlemlerini başlatabileceği, Geçici kabul onay tarihinden itibaren...

... kemece yapılan yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ... dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza ... davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama ...