...açıklamalarının dinlenilmesi sonucunda; … ...tamamlanan 18 km’lik kısmın geçici kabulü öncesi Deneme İşletmesi... ...kısmına ait bedelin … no’lu hakediş eki … tarihli tutanakta... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya...

...serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra... ...işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. ...belgelerin yeniden gönderilmesinden sonra konu, gönderilen bilgi ve... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve...

...cezalar ile çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm... ...nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa... ...belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme...

gecikme cezası , mimar , mühendis , teknik personel ...gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün... ...altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... , İşe ait hakedişi düzenleyen ………

...talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin... ...onaylatılması, ilgili elektrik kurumuna kabulünün yaptırılması, abonelik... ...sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için...

...işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla... ...bu Şirkete bırakıldığı ve geçici teminatının da gelir kaydedilmediği...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında... ...şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı... ...cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun... ...tespitine, kesin hesap hak edişi sonucuna göre yüklenicinin 43... ...özellikle asıl davada geçici kabulün yapılması gerektiğinin...