...sayı ile 04/07/2013 tarih ve 2013/53 sayılı kararları kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmediği... ...cephesinde ısı yalıtımı imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Adana Adalet Sarayı... ...ve Segbis Sistemi” imalatlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda anlaşmazlık... ...yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici... ...kullanılabilirliği Yapı Denetim görevlisinin vereceği karar ile belirlenecektir” açıklamasına göre...

...2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama... ...anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

...aldığından otopark giriş liftinin sözleşme bedeline dâhil olduğu, ilave bir bedel ödenemeyeceği... … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının...

...yer alan barkod imalatlarının” sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici... İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesinde; “6.1. ...yapılan toplantıda, katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

...Davacı davasında davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli ..... ...işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (% ...toplam 276.717,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...işlemler yüklenici tarafından yapılacak, abonelik bedeli hariç diğer harçlar yüklenici tarafından...

...ne ilişkin Encümen (İhale) Kararının, ihale bedeli (…- TL) İdare tarafından hak sahibi Şirkete ödenmesi kararlaştırılan bedel (…- TL) dikkate alınarak sözleşme süresine (29 yıl) göre bulunacak toplam tutar (…

...özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin 661.138,52 TL olduğunu belirtmesi üzerine... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır. ...uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit...