... cinsi kalıp pozundan ödendiği; santral binasında 850 kotun üzerindeki yapının mimari projede betonarme yapı olmasına karşın ... uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel fiyatlardan ödenmesi, aynı şekilde yol kazılarının da ... yüksek fiyatlı YF-6 ve YF-7 nolu özel pozlardan ödendiği; sözleşme ve ekleri ile mevzuat hükümlerine aykırı olarak imalat ...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. ... Bu durumda, davacıya sözleşmenin 16.1.1. ...Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale dokümanı...

Başvuru yazısı ve ekleri ile EKAP üzerinden indirilen işe ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin 28/08/2018 tarihinde ... 2018 ve 02/11/2018 sayılı yazıları ile iş programına esas sözleşme ödenekleri ile ilgili olarak idaresinden bilgi talep edilmesi ...

maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi gerektiği ve 2012 yılı serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin 879.377,80 TL olduğu gerekçesiyle davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmiştir.

... içerisinde, ödemiş olduğu damga vergisi, teminat için komisyon, sözleşme bedeli ve kamu ihale katılım payı olarak toplam 19.114,98 TL ... tarihine kadar faiz hesaplamak suretiyle toplam 65.425,66 TL üzerinden kabulüne karar verilmesi de hatalı olmuştur ...

...tarafından onaylanmadığı ve iş deneyim belgesi düzenlenirken sözleşmeye esas faturaların ve SGK prim bildirgelerinin idareye... Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. İhale üzerinde bırakılan USAL Yapı Dek.

...teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli üzerinden 03/01/2011 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca 09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi gerektiği, aksi hâlde Sözleşmenin 26.

... vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim ... değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim ... ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, %

...Kurumalı Soğuk Yol Çizgisi Boyası Mal Alımı ihalesi üzerinde bırakılan ve 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanan... Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle davanın...