... ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sırasında dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucunda; işin yapılacağı ... hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları isteyebileceği ... bilirkişi kurulunca belirlenen 7.861.380,18 TL olduğu, bunun sözleşme hükümleri gereğince davalıdan tahsilinin gerekeceği gerekçesiyle ...

...kadar işlenmiş 21 günlük süre için sözleşme bedelinin %0,5 oranında gecikme cezası hesaplanıp bu cezanın 600.000,00 TL'den düşüldükten sonra kalan miktara KDV eklenerek bulunacak gecikme cezası dışında kalan hak edilen bedelden, kanıtlanan 404.808,00 TL ödeme düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar...

...sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.” Denilmektedir. ...7’nci maddesinin h bendinde; “Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece istenen...

...geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebinden ibarettir. 18 KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin 18. Asıl dava, başlangıçta 10.000,00 TL üzerinden açılmış, davacı-karşı davalı vekili 03.03.2014...

...imalatlar, pursantaj cetvelinde yer alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp... ...faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin... ...çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...imalatlar, pursantaj cetvelinde yer alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp... ...verilen yeni imalatta kullanılacak olan malzemelerin rayiç bedelinin tespitinde ise mevzuata aykırı olarak … Ticaret... ...çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

... firmaya ait olduğu belirtilen giderlerin tümünün kiralama bedelinin içinde olduğunun anlaşıldığı, fiyat tekliflerinin üzerinde ... özel ortağı 2020 ve 2022 yıllarında yaptığı araç kira sözleşmelerinin sunulduğu sonuç olarak, ihale üzerinde kalan istekli ... içeren fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu tekliflerin üzerinde ilgili meslek mensubunun onayının ve bilgilerinin yer ...

...ile … arasında sözleşmeye bağlanan … ihale kayıt numaralı “ … ...grupları için, bu Esaslar’a göre ödenecek veya kesilecek bedeli ifade etmektedir. ...üzerinden her bir takvim ayına ait belirlenen hakediş tutarı üzerinden ilgili aya ait endeks dikkate alınarak fiyat farkı...

İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden poz. ...ikincil mevzuatlarda, oluşturulmakta olan bu fiyatların Sözleşme Bedeli/ Yaklaşık Maliyet oranı gibi bir sistem...