... yangın merdiveni tip detay projesi ve statik hesabı tek kat plan üzerinde yapılmış olmakla birlikte, uygulama projesine ilişkin olarak ... alınarak yangın merdiveninin Z+ 3 kat olarak yapılmasının sözleşme bedeline dahil olduğu, diğer taraftan bu imalatın hangi iş kalemine ...

Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir.

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.

...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri ve teklifi kabul edilen istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşmenin akdedildiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde bu toplam bedelin esas alınmasının gerektiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenicisi tarafından fen ve sanat kurallarına...

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ikinci kez ihale edilen imalâtlar nedeniyle davacının 20.657,00 TL gecikme cezası isteyebileceği belirtilip bu imalâtların ne kadarlık sürede giderilebileceği açıklanmamış olduğu gibi belirlenen miktarın tüm sözleşme bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır.

... belirlenmesi, bu mümkün değilse fesih onay tarihindeki fiyatlar üzerinden belirleme yapılması, yapılan iş kalemlerinin miktarları ile fiyatları çarpılarak bulunacak toplam bedelin, sözleşme kapsamındaki tüm iş kalemlerinin (yapılan- yapılmayan ... oranının belirlenmesine, anahtar teslimi , götürü bedel sözleşme , hesap kesme hakedişi , kesin hesap , tasfiye kesin hesabı ...

...tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi”  hükmünün yer aldığı, şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 1.792.000,00 TL olduğu ve anılan Kanun’da yer alan tutarı aşmadığı, bu durumda sözleşme bedelinin onbinde beşinin yatırılması şartı oluşmadığı için başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının...

...Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde yer alan kasko bedelinin % 2’sinin üzerinde ödeme yapılmasına ilişkin... ...tipi taşıtların 2018 yılı Ocak ayı kasko değerinin %2’sinin üzerinde aylık taşıt kiralama ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı...

İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. TL) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...kazı imalatlarında zemin cinsine dayalı olarak, sözleşme bedeli dışında ilave bir bedel ödenip ödenemeyeceği hususunda...