...10/2018 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “…Spor... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...oje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje... ...idaresince de uygun olduğu kararına varıldığı, daha...

...teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Şehirler... ...değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde... ...yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere... ...ettiği, dolayısı ile tam ve açık bir anlaşmazlığın... ...oje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış...

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle... ve 26. Sözleşmenin 16.1.1. ...ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep...

...gerçekleştirilen devirlerde, sözleşmeyi devreden yüklenicinin... ...durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar... ...gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi. ...feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.

...2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...verildiği, süre uzatım kararlarının yükleniciye... ...geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına... ...farklarının, bir kısmında ilk iş programında öngörülen... ...sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan...

...kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından... ve 7. ve 22. Sözleşmenin 8. Sözleşmenin 8.

...teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin... ...ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında... ...yayımlanan fiyat farkı kararnamesi uyarınca ödenecektir... ...hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra... ...görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi...

...tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep... ...140.000,00-TL'nin ilk talep tarihi olan 17... ...ına ait katma değer vergisi ve gelir stopa... ...dolayı prim, işsizlik ve damga vergisi borç türünden... ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. ...4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun...

...konusu işlere ilişkin sözleşmelerde eğitim... ...GÖNDERİLMESİNE, oyçokluğu ile karar verilmiştir. ...karara bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir... ...mahiyetinde olduğundan ve ilk temyiz başvurusu da...